제2조 (공사의 변경 및 추가) "갑"의 사정으로 공사 범위를 변경하거나 추가할 경우, "갑"과 "을"은 서면 합의를 거쳐 공사 기간 및 대금을 조정한다.

제3조 (공사 지연 및 지체상금) "을"이 정당한 사유 없이 공사 완료일 내에 시공을 마치지 못할 경우, 지연 일수당 미시공 금액의 1000분의 1에 해당하는 지체상금을 "갑"에게 지급하거나 잔금에서 공제한다.

제4조 (하자 보수 책임) 본 공사의 하자보증 기간은 공사 준공 완료일로부터 3년으로 한다. 해당 기간 내 "을"의 시공상 과실로 발생한 하자는 "을"이 무상으로 보수한다. 단, "갑"의 부주의나 자연재해로 인한 하자는 제외한다.

제5조 (계약의 해제 및 해지) "갑" 또는 "을"이 본 계약을 위반하거나 대금 지급을 정당한 사유 없이 7일 이상 지연하는 경우, 상대방은 서면 통지 후 본 계약을 해제하거나 해지할 수 있다.

제6조 (원자재 수급 및 특이사항) 원자재의 단종이나 자재 수급 불능 등 불가피한 사유 발생 시, 동등 이상의 자재로 상호 협의하에 대체할 수 있다.

제7조 (분쟁의 해결) 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 관례 및 관계 법령에 따르며, 분쟁 발생 시 관할 법원은 공사 장소 소재지 관할 법원으로 한다.